Wrocław 22.07.2013r.
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawęodczynników , materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora podstawowego i pomocniczego back up kompatybilnego z pracującym w laboratorium analizatorem typ ELECSYS 2010 oraz wirówki laboratoryjnej wraz z serwisem analizatora będącego własnością zamawiającego typ ELECSYS 2010 w okresie 36 miesięcy, znak sprawy 81/Med./2013
Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania:
Pytanie 1: Dotyczy: Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane) dla analizatora podstawowego i pomocniczego back up Lp.2
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora back up, który zapewnia dostępność jednocześnie do 18 różnych parametrów.
Odp. na pyt. 1: Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 2 Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane) dla analizatora podstawowego i pomocniczego back up Lp.2 - zapis dotyczący analizatora podstawowego i back up:
|
2
|
Analizator podstawowy - wieloparametrowy system pracy – minimum 20 różnych parametrów dostępnych jednocześnie w aparacie, możliwość dostawienia 2 kasety tego samego odczynnika
Analizator pomocniczy( back up ) - wieloparametrowy system pracy – minimum 18 różnych parametrów dostępnych jednocześnie w aparacie, możliwość dostawienia 2 kasety tego samego odczynnika
|
TAK,
TAK,
|
Pytanie 2: Dotyczy: Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane) dla analizatora podstawowego i pomocniczego back up Lp.19 Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt 19 : „Wykonawca zapewni dostawę oraz dostawę i montaż klimatyzatora (…)”
Odp. na pyt. 2: Omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje ww. zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ , który otrzymuje brzmienie:
|
19
|
Wykonawca zapewni dostawę i montaż klimatyzatora do pomieszczenie o kubaturze 76,47 m 3 zabezpieczającego pracę analizatorów na pracowni
|
TAK,
|
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego z analizatorów backup – wyprodukowanego w r. 2010.?
Odp. na pyt. 3: Przedmiotem zamówieniajest najem analizatora podstawowego i pomocniczego
( back up ). Zamawiający modyfikuje zapis dot. analizatorów w Załączniku nr 2 do SIWZ
w sposób podany poniżej:
Analizator podstawowy:
Urządzenie typ................................... Rok produkcji.................................... nie wcześniej niż 2013r.
Producent/ Firma:............................... Kraj pochodzenia ..............................
Analizator pomocniczego (back up )
Urządzenie typ................................... Rok produkcji.................................... nie wcześniej niż 2010r.
Producent/ Firma:............................... Kraj pochodzenia ..............................
Pytanie 4: Prosimy o wskazanie zakresu koniecznej adaptacji pomieszczeń laboratorium.
Odp. na pyt. 4: Zgodnie z pkt. 22 tabeli zawierającej parametry graniczne analizatorów
( Załącznik nr 2 do SIWZ )
Pytania 5 – 39 Dotyczą wzoru umowy
Pytania 5 - Rozdział IX pkt 2 SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
Mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę).Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania u mowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotu zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy- art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm., który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 , z późn. zm.). Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, która kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian- oblicza cenę przy ustalaniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odp. na pyt. 5: Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 6 - Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany doZamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?
Odp. na pyt. 6: TAK.
Pytanie nr 7 - Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?
Odp. na pyt. 7: TAK. Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny ( oprócz najmowanych urządzeń ) w terminie 5 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ..................., potwierdzonego faxem na numer ..................”
Pytanie nr 8 - Par. 1 ust. 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „z zastrzeżeniem, że zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odp. na pyt. 8: Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 9 - Par. 1 ust. 10, par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na wymianę towaru wynosił 5 dni?
Odp. na pyt. 9: TAK. Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust. 10 i § 5 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
§1 ust. 10 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 9 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ..........................i fax. ....................................”
§ 5 ust. 4 „W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust.10w terminie 5 dni od daty wezwania faxem na numer ............................”
Pytanie nr 10 - Par. 1 ust. 13, par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na dostarczenie dokumentów wynosił 5 dni?
Odp. na pyt. 10: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 11 - Par. 1 ust. 13, par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu poprzez dodanie : „za uprzednim pisemnym wezwaniem do wykonania zobowiązania i bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego terminu do spełnienia zobowiązania”
Odp. na pyt. 11: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 12 - Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór urządzenia następował w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione wskazane w ust. 2 do odbioru potwierdzonym protokołem instalacji i przekazania, co będzie stanowiło podstawę do wystawienia pierwszej faktury za najem, natomiast przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ust. 5 następowałoby w terminie obustronnie uzgodnionym przez strony?
Powyższa zmiana znajduje swoje uzasadnienie w konieczności ustalenia terminu szkolenia dogodnego dla grupy użytkowników ze strony Zamawiającego, dlatego wyznaczony termin może okazać się niewystarczający, a niezasadne byłoby uzależnianie okoliczności sankcjonowanych od dyspozycyjności Zamawiającego.
Odp. na pyt. 12: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 13 - Par. 3 ust. 1 Prosimy o zmianę terminu na 5 dni.
Odp. na pyt. 13: TAK. Zamawiający modyfikuje zapis §3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2, jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń (w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w § 6 ust. 5 i 6), Wykonawca zobligowany jest do zakupu i dostarczenia w terminie
5 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym aparacie lub/i inną metodą na aparacie wskazanym przez Zamawiającego) w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę”
Pytanie nr 14 - Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie brzmienia poprzez dodanie po wyrażeniu „W przypadku, gdy Wykonawca” brzmienia „z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność” oraz po wyrażeniu „z innych przyczyn” brzmienia: „zawinionych przez Wykonawcę”?
Odp. na pyt. 14: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 15 - Par. 3 ust. 2 Prosimy o modyfikację zapisu, aby w przypadku nabycia zastępczego nie przysługiwało uprawnienie do naliczenia kary umownej. Z brzmienia zapisu może wynikać, że Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie nabycia zastępczego opisanego w niniejszym ustępie następuje naprawienie szkody. W razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par.8 ust.2.
Odp. na pyt. 15: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 16 - Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „ubezpieczenia” na „ubezpieczenia na czas transportu”?
Odp. na pyt. 16: Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 17 - Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy? Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie, z którym: „(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”
Odp. na pyt. 17: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 18 - Par. 3 – Prosimy o dodanie w par. 3 zapisu: „w razie przejściowego braku możliwości dostawy odczynników, zapewnienie przez Wykonawcę możliwości wykonywania badań w zewnętrznym laboratorium nastąpi według wyboru Wykonawcy. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę takich badań, Zamawiający nie naliczy kar umownych ani nie dokona zakupu zastępczego.”
Odp. na pyt. 18: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 19 - Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: za wyjątkiem uszkodzeń i usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
Odp. na pyt. 19: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 20 - Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na dokonanie naprawy wynosił 10 dni ?
Odp. na pyt. 20: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 21 - Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na naprawę wynosił 10 dni?
Odp. na pyt. 21: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 22 - Par. 6 ust. 8 – prosimy o wykreślenie ust. 8 w paragrafie nr 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za sprawne działanie przedmiotu najmu w zakresie opisanym w umowie i w zakresie obowiązków, jakie na nim spoczywają. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu przedmiotu najmu spowodowane działaniem Zamawiającego w szczególności niewypełnieniem spoczywających na nim obowiązków dotyczących używania aparatu.
Odp. na pyt. 22: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 23 - Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni?
Odp. na pyt. 23: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 24 - Par. 7 ust. 2 tiret 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do odstąpienia od umowy uprawniało niedotrzymanie czterech terminów dostaw?
Odp. na pyt. 24: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 25 - Par. 7 ust. 2 tiret 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę termin wynosił 10 dni?
Odp. na pyt. 25: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 26 - Par. 7 ust. 2 tiret 4 – prosimy o wykreślenie z par. 7 ust. 2 tiretu nr 4. Określenia użyte w tym zapisie są nieprecyzyjne i trudne do zdefiniowania. Brak jest np. możliwości zdefiniowania naruszenie, jakich norm lub warunków określonych prawem może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Tak rygorystyczny skutek jak odstąpienie od umowy powinien być oparty na jasnych i definiowalnych podstawach.
Odp. na pyt. 26: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 27 - Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu” na „Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty”?
Odp. na pyt. 27: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 28 - Par. 8 ust. 1 tiret 2. i 3. Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.
Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odp. na pyt. 28: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 29 - Par. 8 ust. 1 tiret 1., 4., 6. „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Par. 8 ust. 1 tiret 1., 4., 6. wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka”?
Odp. na pyt. 29: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 30 - Par. 8 ust. 1 tiret. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była naliczana na podstawie wartości partii towaru (danej dostawy cząstkowej, lub reklamowanego asortymentu), której dotyczy przekroczenie terminu?
Kara umowna naliczana na podstawie całkowitej wartości umowy może się okazać rażąco wygórowana (przekraczająca wartość towaru) jeżeli przekroczenie terminu dotyczy jedynie niewielkiej partii towaru.
Odp. na pyt. 30: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 31 - Par. 8 ust. 1 tiret 4.,, 6., 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za ewentualne przewinienia wymienione w niniejszych zapisach wynosiła 100zł dziennie?
Obecna wysokość kary umownej przewidziana we wskazanych zapisach wzoru umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa szkody wyrządzonej. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z ego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.
Odp. na pyt. 31: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 32 - Par. 8 ust. 1 tiret 5 : Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.
Odp. na pyt. 32: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 33 - Par. 8 ust. 1 tiret 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „leżących po stronie” na „zawinionych przez”?
Odp. na pyt. 33: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 34 - Par. 8 ust. 1 tiret 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dotyczących” na „zawinionych przez”?
Odp. na pyt. 34: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 35 - Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.
Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 8 ust.2
Odp. na pyt. 35: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 36 - Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?
Odp. na pyt. 36: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 37 - Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia:W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”?
Odp. na pyt. 37: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 38 - Par.11 Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź
2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu
Odp. na pyt. 38: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
